jueves, 21 de julio de 2016

Sentencia del día: Cuando existe retraso en la entrega de la obra surge la obligación de indemnizar daños y perjuicios.

Tipo Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 

Municipio: Madrid -- Sección: 1 
Ponente: ANTONIO SALAS CARCELLER 
Nº Recurso: 776/2014 -- Fecha: 13/04/2016 
Tipo Resolución: Sentencia 
Resumen: Cesión de solar a cambio de obra. Liquidación del contrato. Cuando existe retraso en la entrega de la obra surge la obligación de indemnizar daños y perjuicios aunque no se haya establecido cláusula penal. El precio de la hipotética renta por arrendamiento es un criterio comúnmente admitido para fijar los perjuicios. Si hay concurrencia culposa procede moderar la indemnización resultante.